Доверитель: Подрядчик
Оппонент: Государственное учреждение культуры
Вид работ: Подрядные работы
Год решения: 2021
Суть спора:
Подрядчик доказал, что просрочка оплаты со стороны заказчика имела место и суд установил, что начисление пени законно.
Результат:
Суд взыскал 86 371 ₽ неустойки. Решение подтверждено апелляцией и кассацией.
Оппонент: Государственное учреждение культуры
Вид работ: Подрядные работы
Год решения: 2021
Суть спора:
Подрядчик доказал, что просрочка оплаты со стороны заказчика имела место и суд установил, что начисление пени законно.
Результат:
Суд взыскал 86 371 ₽ неустойки. Решение подтверждено апелляцией и кассацией.
Ссылка: [Решение арбитражного суда]